...Dairesi Başkanlığı tarafından 29/11/2017 tarihinde açık ihale usulü ile... ...değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatının gelir kaydedilmesine ilişkin... ...aldığı; İhaleye 5 adet teklif verildiği, 21/12/2017 tarihli ihale komisyonu kararı... ...Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29/11/2017 tarihinde açık ihale...

...araç, şoför ve yakıt hariç 03.10.2017 tarihinde 30 günlüğüne (KDV... ...Kanun’un 22’nci maddesinde yer alan doğrudan temin usulü ile yapıldığı... fiilen arazi üzerinde çalışan arazi binek ve pick-up’lar hariç …”

...aşırı düşük sınır değerinin (6.217.288,13 TL) üzerinde olduğu ve tekliflerine... ...olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale... b) Hafif ticari kapalı kasa kamyonet asgari 2020 model”, “

...itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. 21.12.2017, E. 2017/1675, K. 2- )Taraflar arasında imzalanan 12.05.2008 tarihli ...

...dilekçesinde özetle; Müvekkil tarafından idareye yapılan şikayet başvurusunun... ...kanunlarla bu Kanundan istisna edilenler ile doğrudan teminle yapılanlar da dâhil... ...yapılan ihaleler bakımından, Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 21. ...suçundan dolayı hükümlü bulunanların, doğrudan veya dolaylı yahut alt yüklenici... maddesinin birinci fıkrasının ( e ) bendinde, 11. ...hâlinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilerek, sözleşmenin...

...58 günlük süre uzatımı ile 06.07.2017 tarihli Komisyonun Süre Uzatım... ...ve dolayısıyla taban imalatlarını doğrudan etkileyeceği, proje değişikliği... ...dökme imalatından vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde... tarafından 5 istasyon için 21.10.2016 ile 06.03.2017 tarihleri arasında...

Taraflar arasındaki alacak davasından dolayı... II, İstanbul 2017, s. (Emsal HGK 21.06.2022 T, 2020/(15)6-610 E., 2022/976 K. ...Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gereğince doğrudan doğruya idâre tarafından... ...süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

C: 10286962022C485081681 07/06/2017 5237 85/1 62. 23/12/2021 2018/37 2021/837 18/11/2022 …”  Daire’nin 2021/1404 E. (2) İhale üzerinde kalan istekliden, birinci fıkranın (a), ( ...suçundan dolayı hükümlü bulunanların doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici... Belgelerin temin edileceği yerler: 17.5.3.1. 

...İnşaatı İşine ilişkin olarak 21.04.2014 tarihinde sözleşme imzalandığı... Davacı vekili temyiz isteminde bulunmaktadır. ...07.2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı... ...müşavir firma tarafından binanın doğrudan ... Aktif husumet , davacı , davalı , pasif husumet İSTİNAF A.