Kalan 3 adet torcun üretimi durdurulmuş olduğu için maalesef temin edemiyoruz. ...yıl) verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlem fiille ceza arasında âdil bir denge bulunmadığından ölçülülük...

...karşı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz isteminde bulunulmuştur. Anılan maddenin 1.fıkrasında seçimlik cezai şart, 2.fıkrasında ise ifaya eklenen cezai şart düzenlenmiştir.

Bu ceza hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir” hükmü yer almıştır. Bu durumda kesin teminat tutarı 5.969.930,80 + 750.184,51 = 6.720.115,31 X 0,06 - 403.206,92 TL olmakladır.

fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. maddesinin “Gecikme Halinde Alınacak Cezalar” başlıklı 2.

...düzenlemenin olmadığı, istekliler açısından ekonomik anlamda cezai yaptırım niteliğindeki geçici teminatın gelir kaydedilmesi... Davacının temyiz isteminin reddine, 2.

...götürü bedel , enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici kusuru ...görüş ve değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici tarafından üstlenildiği...

...Sigortacılar….işin tamamen veya kısmen bir sona ermesi nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelen veya bunlardan ortaya... Bu kez davalı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

...olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten %6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli Sözleşmenin “Yasaklar ve Cezalar” başlıklı 26. maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen...