...olarak belirlenen ihale onay belgelerini; doğrudan temin suretiyle veya kamu ihale... ...yapıldığında en avantajlı tekliflerce sunulan fiyat teklifleri ile idarece talep edilen... ...de 2014/6814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Hizmet...

...değişiklikler nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği... ...düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş... Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

...46124 tutanak (30166 ilam) sayılı Kararında (2. ...İhale Kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle Yıldız …’dan... ...tarih ve 51592 sayılı kararı) Doğrudan temin yöntemiyle alınan el dokuması...

süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...yapılmış olup; yalnızca rulo çim temini ve serilmesi işinin 23 Eylül... birim fiyat sözleşme , çim serme , gecikme...

...sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. sayılı kararında, 4734 ile 4735 sayılı... ...eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar... ...Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan fiyat farkı kararnameleri kapsamında yapıldığından...

...birleşen 2010/188 Esas sayılı davada ise teminat mektubunun güncellenmesi nedeniyle... ...Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak... ...bakımından yeni birim fiyat tespiti ve fiyat farkı verilmesi mümkün değildir.... Sözleşme , teknik şartname , Yeni birim fiyat

...usulüyle 5.969.930,80 TL teklif birim fiyatla ihale edilerek, 17.2.2010 tarihinde... ...davacının istemi üzerine son görevsizlik kararını veren mahkemece Uyuşmazlık... ...kesin hakediş itibariyle toplam fiyat farkı 750.184,51 TL’dir. ...dolayı belirlenen 403.206,92 TL kesin teminat tutarının 4735 sayılı Kamu...

Kararın açıklanan nedenle bozulması gerekmiştir. ...girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin... ...luk kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin... ...numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine...

...oluştuğunun hesaplandığı, ihale sonucunu doğrudan etki eden bu sebepten dolayı... ...yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma... ...28.04.2021 tarih ve 2021/57 sayılı kararı) İsteklilerin tekliflerini hukuken...

...sözleşmenin yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı bir şekilde... ...başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır... ...ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hizmet alım işlerinde uygulanacak...