...tarihi itibariyle hesaplanan 81 günlük gecikme cezasının tahsiline karar verilmiştir. ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek... ...gönderildiğini, 20.088,00 TL ceza uygulandığını, gecikme cezasının zararın doğduğu tarihten...

...başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması neticesinde oluşan... ...belirtilen (sözleşme bedelinin %0,01 oranında) gecikme cezasının kesilmemesi sonucu kamu zararına sebebiyet... ...ve 2016 model ve üstü) 2 adet denetim aracı temin edeceğinin belirtildiği ve yüklenicinin...

...bedel üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının... ...gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün...

...İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gereğince doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı... ...karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...verilmeyeceği ve davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği konularındadır... ...müvekkilinin hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını belirterek...

...çalışmak için gereken solunum tüplerini teminde geciktiği, onay ve izin süreçlerinde... ...uzatımı verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği yönündedir... ...ve saha izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş ve talebi; İşyeri...

...alacağı 1.062.000,00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı alacağı 42... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...

...sözleşme ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde... ...ve şartnameye uygun verilmemesi sonucu gecikme cezası kesilmesi gerekirken kesilmemesinde mevzuata... ...projelere ve dolayısıyla taban imalatlarını doğrudan etkileyeceği, proje değişikliği onaylanmadan...

...üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün... ...kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

...Mimar veya Mühendisin her biri için günlük gecikme cezasının 1/4 YTL/Gün ceza müteakiben... ...teknik personelin her biri için günlük gecikme cezasının ¼ ü kadar günlük ceza hesaplanarak... ...belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen 25 sayılı İlam’ın 14(B) maddesi ile...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...yıllarına dağıtıldığı, bu yıllar için temin edilemeyen ve 2022 yılı için kalan 3,316...