cezai şart , hakedişin geç ödenmesi , ihale dokümanında düzenleme yapılması ...müvekkili şirketin cezai tutanakları ve hak ediş kesintileri ile karşı karşıya kaldığını... ...şart hükümleri gereğince zararın tazmini istemine ilişkindir.

...11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak... ...istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen...

Öte yandan, hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı sözleşme... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...2’nci fıkra hükmüne aykırı olarak kesin teminatın güncellenmeden gelir kaydedilmesi sonucu... ...düşülmesi sonucu geriye kalan … TL’nin son hakkedişin bağlı olduğu ödeme emri belgesini imzalayan... ...21 no.lu hakedişin (yükleniciye ödenen son hakedişin) bağlı olduğu … tarih ve … sayılı...

kesin teminatın gelir kaydedilmesi , sözleşmenin feshi , teminatın alacağa mahsubu ...davacının sözleşmeden dönmekte (feshetmekte) haklı olduğu anlaşılmaktadır.

...zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin... maddesiyle de aynı konu hakkında Harcama Yetkilisi (Yapı İşleri ve... ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü...

...İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi” başlıklı... ...geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin... kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

kamu zararı , kesin teminat mektubu süresi , yüklenici nam ve hesabına ...bildirildiği, Hukuk Müşavirliğinin de yüklenici hakkında … 1. ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü...

Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1. 2-Davacı davasında ödenmeyen hakediş bedelinin tahsilini de talep etmiştir.

...geçici teminat mektuplarının irat kaydedildiği, haksız yere irat kaydedilen teminat mektuplarının... 3'ü aşan kısmın iadesi , geçici teminat , gelir kaydetme