hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. ...gelen idari nitelikteki yazıların doğrudan Rektöre gitmediği, Üniversitede... gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir sebep...

...alındığı tarihe yakın bir tarihte doğrudan temin yöntemiyle başka bir... ...ayrıştırıldığı ve adı geçen borunun temin birim fiyatının ... ...kapsamında yükleniciden alınan ancak başka işlerde kullanılan malzemenin bedelinin...

...tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini, şartnamenin... cezai şart , fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme gecikme cezasının ödenmesi gerektiğini ileri...

gecikme cezası , kalan sözleşme bedeli , toplam sözleşme bedeli ...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının tespitine... maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada...

...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun... ...enerji idaresi , enerji temini , gecikme cezası , süre uzatımı , yüklenici... ...değerlendirmesinin ise; İşin sözleşmesi ile enerji teminine ilişkin iş ve işlemlerin yüklenici...

...hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez. gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı

edimin ifası , gecikme cezası , öncelikli edim ...içinde taraflar vekilince temyiz isteminde bulunulmuştur. ...yapıldığını belirterek müvekkilinden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı...

...aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur... ...ilişkin olarak Anayasa ve kanunlarda doğrudan bir düzenleme bulunmamakla... ...başladığı tarihten işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02/07/2018 tarihine... ...olduğu, Kanun’da fiyat farkı verilen işlerde süre uzatım taleplerinin reddedileceğine... ...işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin...