...gösterilen ancak geçici kabule engel teşkil etmeyen işlerin de tamamlandığını, 18.12.2008 tarihi... maddesinde teminat alınması ve 14. ...idareye herhangi bir borcunun olmadığı kesin hakedişin imzalandığı 28.09.2012 tarihinde...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ...çalışmaları sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici... ...düşülür, alacağı kalmamışsa tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel...

...güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.”, ve Çevre Düzenlemesi İşi”yle doğrudan ilgisi bulunmayan ve mal alımı şeklinde... bitki temini , demirbaş alımı , kar ve genel gider , Yeni birim fiyat

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... ...ödeneklerinin (yılı ödeneklerin) idaresince temin edilmemesinden yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı...

Kurum tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarında mahal... ...isteklilerin hazırlayacakları teklifleri de doğrudan etkileyen unsurlardan biridir.

hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...tutanaklar doğrultusunda kendilerine düşen işlerin fazlasını yaptıklarını, eksiklikleri... Gelir kaydedilen teminatlar, yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

...iddia olunan iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...geçersiz adi yazılı sözleşmede belirtilen işlerin davacı tarafça yapıldığı ve davalı... ...yürütülerek yani ihale ve ilan, pazarlık ya da doğrudan temin usulüne göre işlem yapmaksızın...

Teminat süresindeki bakım ve giderler” başlıklı 43 üncü maddesinde “ ( Ancak işin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine...