...tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin... ...içinde ve işin bitirilmemesi halinde teslime kadar cezanın istenmesi mümkündür... maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada... ...aykırı şekilde “teslimi geç yapılan malzemeye isabet eden bedel” olarak...

...kararının onanması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur... ...imzalandığı, bu sözleşmeye istinaden işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim... ...belirlendiği, davacıya 19/03/2012 tarihinde yer tesliminin yapılarak aynı gün işe... ...izinlerinin zamanında alınmadığı, malzeme ocaklarından, taş ocağına...

İstemin Özeti : Ankara 17. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az... ...yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak... ...02.2012 ve 09.02.2012 tarihlerinde teslim edilen işlerin teknik şartnamenin...

...şirketin 50.000-TL manevi tazminat istemine gelince; dava konusu olayda, davacı... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale... ...kamera güvenlik sistemlerinin kurulum malzemelerini getirerek kurulumu tamamladığını... ...olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli...

...hükümler doğrultusunda, yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ile işçi... İşyeri yükleniciye kısımlar halinde de teslim edilebilir.” “ ...göstermek ve tespit etmek üzere, iş süresince gerekli göreceği zamanlarda... ...bu tür yerlerin, ulaşım, malzeme temini ve işin ağırlık merkezi gibi...

...malzemelerin yapım işi kapsamında temin edilerek bunlar için %25 müteahhit... ...kararı) Demirbaş eşya niteliğindeki malzemelerin yapım işi kapsamında...

Şti.’nin geçici teminatının iade edilmesi, bu istekli... ...tarihli yazısı ile 60 günlük teklif süresinin dolduğu, bu nedenle sözleşme...

...bedeli ile cezai şartın tahsili istemine ilişkin olup, mahkemece davanın... ...olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya... ...110 gün gecikmeli, eksik ve ayıplı teslim edildiğinin tesbit edildiği...

...çalışmak için gereken solunum tüplerini teminde geciktiği, onay ve izin süreçlerinde... ...tarafından verilecek ölçülerde ve malzeme kalitesinde imal edilecektir.” hükmünün... ...11/2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...süre kayıplarının oluştuğu, işyeri tesliminden itibaren çalışılamayan...

...Kamil Özdağ Fen Fakültesi Laboratuvar Malzemesi Alımı ihalesi üzerinde... ...imzalamak hem de ihale konusu cihazı teslim etmek amacıyla 08/09/2011 tarihinde... ...üzerine en fazla gösterilen geçici teminatın irat kaydedilebileceği; ancak... ...şirketin söz konusu eyleminin süresi içerisinde sözleşmenin imzalanmaması...