...İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme... ...toplamından daha az olduğu, toplam iş miktarında azalma olacağı, yüklenicinin... ...hususunun yükleniciye bildirildiği, Her ne kadar İdaresinin 23/10/2020 tarihli ve...

...firmaya ödenmeyerek dava sonuçlanıncaya kadar emanete alınmasına karar verildiğini... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. maddesinde teminat alınması ve 14. ...2014 tarihleri arası komisyon ve faiz miktarının davalıdan talep etme hakkı...

...sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi... c) Genel salgın hastalık. d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı. tarihine kadar tedavisinin devam ettiği, taburcu...

sayılı yazısında, toplam imalat miktarının ... ...Hegzagonal Geogrid Triax TX150 Malzemesinin Temin ve Montajının Yapılması” iş... TL/m2 olarak alınması nedeniyle ...

...aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur... ...ilişkin olarak Anayasa ve kanunlarda doğrudan bir düzenleme bulunmamakla... sayılı işlemi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ... ...süreyle durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet...

...olup, bu minvalde temyiz konusu olayla doğrudan ilgisi bulunmadığı gibi... ...mümkün olmadığında) ne dereceye kadar tahmin edilemeyeceğini ve (ii... hendek başında temin edilmesi, • İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs.

...için gerekli olan zorunlu hallerin neler olduğuna ilişkin Kurum görüşünün... ...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme... ...feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarının...

...luk kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin... ...numara ve 240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. ...başlandığı ve 20.06.2019 tarihine kadar işin geçici kabule hazır hale...

...sorumlularının net olarak belirlenmesini teminen rapor maddesinin denetçisine... ...zararının tazmininden ise Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisi (Belediye... ...idaresine veya suçun niteliğine göre doğrudan soruşturma yapılmak üzere...

Yönetmeliğin Ek-7. geç teslim , gecikme cezası , sözleşme bedeli , teslim miktarı ...süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuş, Yargıtay (kapatılan... ...tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar davacı şirketin borçlu bulunmadığının...