...kaybı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Belediyesi’ne devredilen ... ...davacı yüklenicinin fesih tarihine kadar taleple bağlı kalınarak...

...sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri... ...konusuna göre değerlendirme yapılabilir. ...halde her yıl için güncellenerek dolaylı şekilde fiyat farkı...

...zorunludur:  c)“Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma... ...mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü talep... ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç...

...şartlara uyarlanması ile ilgili doğrudan hüküm 6098 sayılı Kanun... ...borçludan ifanın beklenememesi kadar esaslı bir değişim olması... Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında, .. ...içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

...uzlaşmayla çözüldüğü güne kadar Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca... ...oluşan … TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...değerlendirilerek hüküm tesisinin temini için dosyanın ilgili DAİREYE...

...malzemelerin en geç 14.05.2004 tarihine kadar teslim edilmesi, aksi... ...sözleşmenin fesih tarihine kadar olan 51 günlük süre için... ...tarihinde sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedildiğini...

...süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak... ...şartıyla birim fiyat üzerinden ödeme yapılabilir. Aksine bir davranışın sorumluluğu yükleniciye aittir.

...ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif... ” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır. ...kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

...hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen 310 sayılı Ek İlamın... ...zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin... … (Makine Müh.) ve … (

...ekipleri projenin başından sonuna kadar proje alanında incelemelerde... ...için yaptığını, husumet yöneltilmesinin hukuka aykırı olduğunu... Davacı vekili temyiz isteminde bulunmaktadır. ...müşavir firma tarafından binanın doğrudan ...