...Genel Müdürlüğü’nün (Plan Proje Dairesi Başkanlığı) 26... ...kullanılacak araçların ve şoförlerin temin edilmemesi sebebiyle uygulanacak... ...geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar...

...b) bentlerinde; “a) Yatırım projelerinin plânlanan sürede... ...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza... ...yılı ödeneklerin) idaresince temin edilmemesinden yüklenicinin... ...sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının...

...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” hükmüne... ...olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi... ...ziyan talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte...

...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne... ...olan iş; a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, b) İdareyi... ...ziyan talep edilebildiği gibi, gecikme cezası da kesilmekte...

...için gereken solunum tüplerini teminde geciktiği, onay ve izin... “Projelerin uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinde, “… ...yapılacak tankın tespiti talebinde bulunduğu, idarece aynı... ...verilmesi ile 31 gün kısmi gecikme cezasının iade edilmesi gerektiği... ...izinleri bildirim sürecinde yaşanan gecikmeler, Yüklenicinin görüş...

...tesisatı işlerinin yapılamadığı, proje değişikliğinin onaylanmasını... ...YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13...

...tabakası 5 cm (KGM/6410) -Asfalt binder tabakası 7 cm (KGM/6320... ...sözleşmenin 8 inci maddesi gereği proje detaylarının dikkate alındığı... ...ve ÖBF.Y49” yazılmasının doğrudan şartnameyi işaret ettiği... ...idareye sunulması gerektiği, bunun temini için de idareler tarafından...

Proje ve ihale aşamasında öngörülemeyen... ...kapsamındaki imalatlara başlanması akabinde yapılan kazı çalışmalarında... ...minvalde temyiz konusu olayla doğrudan ilgisi bulunmadığı... ...gönderirse ve bu koşullar yüzünden gecikme ve/veya ilave masraflara... hendek başında temin edilmesi, •

...geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile... ...dönemde, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen imalatların...

...işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı... ...teminatın irat kaydedildiği, akabinde 4735 sayılı Kanun'un... ...süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek... Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...Tam Takım Tadilat ve Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı...