...2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan, “Erzurum... ...boru ve çelik mesnetlerin temini ve montajı için gerekli... ...konu incelenip değerlendirilmiştir. ...kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni...

...Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...yüklenici davacının ne miktarda ilave işletme gideri... ...ile araç-gereç ve personel teminini sağlayacaktır.” Hükmünün... ...kaydına rastlanmadığı, sonradan sunulan personel giderlerinin...

...komisyon bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Sözleşmenin 24/3-4-5. ...taraf vekillerince temyiz edilmiştir. ...teknik eleman bulundurmama cezasının daha önceki ara...

İstemin_Özeti : Ankara 17. ...cihazın üreticisi firma ile doğrudan irtibatları olmadığı... ...nın_Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasay... ...4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'...

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “... ...tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek... ...şartnamesinde belirtilen nem oranı temin edilinceye kadar çalışılamayacak... ...idaresince görüş talep edilmiş ise de adı geçen Kanun...

...davalının 16.11.2009 tarihli sözleşme ile 756.982,79 TL... ...esinde ise “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın... ...karar verilmesini talep etmiştir.

...anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Torbalı... ...kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17... ...Teknik Şartnamede “Enerji Temini için Tedaş’taki işlemler... ...değerlendirilmesine geçilmiştir.

...bildirilmediği ve yükleniciye sözleşmede öngörülen cezai... ...ve … tarihlerinde göndermiş olduğu iki ayrı dilekçe... sonradan temin ettiği oda belgesinin... ...anlaşıldığından gecikme cezası kesilmemesinde mevzuata...

...00 TL, fiyat farklarındaki teminat kesintilerinden kaynaklı... ...bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye... ...verilmesini talep ve dava etmiştir. ...belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin...