...üzerinden üstlendiğini, davalıdan kesin teminat olarak 151.380,00 TL alındığını... ...tazminat talebinde bulunabileceği, 11/07/2017 tarihli üçüncü bilirkişi raporunda... ...kesilmiş olması gibi yüksek riske sokacak uygulamaların yapıldığından inşaatın...

...Sözleşmeleri Kanunu’na göre 05/01/2017 tarihinde birim fiyat sözleşmeye... ...yapılabileceğine karar verildiği ve uygulamaya bu şekilde devam edildiği... ...ile cebri boru ve çelik mesnetlerin temini ve montajı için gerekli her...

...İşletme Müdürlüğü’nün 20.12.2017 tarihli yazısı ile … TL borç... ...değişim kamu idaresinin mal varlığını doğrudan azaltacaktır ve kamu zararı... ...kavramına dahil olan kişilere rücu edilmesi uygulaması, somut olayın nev’ine göre...

Periyodik olarak stok temini sağlanacaktır. ...Dışında Kullanılan Tıbbî Tanı Cihazları Yönetmeliği” ne uygun şekilde üretilmiş... ...kaynaklanmayan yanlış stok yönetimi gibi uygulamalar nedeniyle sözleşmenin ifasında...

...İller Bankası Anonim Şirketi Altyapı Uygulama Dairesi Başkanlığı’nın... ...başında her türlü taşıma dâhil temini, projesine göre gerekli her çeşit...

Davacı vekili, 06/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde gecikme... ...içinde taraflar vekilince temyiz isteminde bulunulmuştur. ...edilmediğini ileri sürerek gecikme cezası uygulama yoluna gidemeyeceği görüşü...

...belirtilen sulama sahasının imar plan uygulamasından dolayı düşmesi ve... ...idare 06.01.2016 tarihli yazısında teminat mektubunun iade edileceğini...

Bilirkişi raporunda bu imalatın uygulama projesinde trapez sac olduğu... ...2016 tarihinde geçici kabul, 11.08.2017 tarihinde de kesin kabul tutanağı... Davacı vekili temyiz isteminde bulunmaktadır. ...müşavir firma tarafından binanın doğrudan ...

...ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” gereği hafriyat istiap... Uygulama projelerinde değişiklik yapılması... ...yıkıntı atığı, malzemenin, yüklenicinin temin edeceği ve idarenin uygun göreceği...