...Sonraki Hizmetler Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri... ...sayılı kamu ihale kanununa göre ihale edilen hizmet alımlarında...

Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. ...belirlenen ihale usul ve yöntemine göre ihaleyi yapma ve... ...başkanı), ihale yetkilisi ve ihale komisyon üyelerinin sorumluluğuna...

...aykırılık bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur... ...ilişkin olarak Anayasa ve kanunlarda doğrudan bir düzenleme bulunmamakla... ...İDDİALARI : Davacı tarafından, ihale konusu işin cezalı çalışma... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

Bu karar üzerine, 7. ...sıfatında olan ve başta alım satım ihaleleri olmak üzere tümünde... ...ve herhangi bir mali işlemde doğrudan rol almayan üst yöneticilerin... ...suretiyle yeniden hüküm tesisini teminen 232 sayılı ilamın 3...

...tarihli ve … tutanak sayılı kararda; “Konunun esası yönünden... ...zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin... ...bir danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki... ...hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen … sayılı Ek İlamın...

Proje ve ihale aşamasında öngörülemeyen... ...minvalde temyiz konusu olayla doğrudan ilgisi bulunmadığı... ...üniversitelerden teknik destek alınmasına karar verilmesi üzerine … Üniversitesi... hendek başında temin edilmesi, •

...idari nitelikteki yazıların doğrudan Rektöre gitmediği, Üniversitede... Üniversitesi tarafından ihalesi yapılan, …- Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018... ...yazışmalara sebebiyet verilmemesini teminen, yüklenicinin mücbir...

...hususta yeni bir hüküm verilmesini teminen 310 sayılı Ek İlamın... e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi. ...zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin... ...teslim götürü bedelle … AŞ’ye ihale edilen “…

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Dava konusu ihaleye ait İdarî Şartname'nin 7. ...yıla ilişkin bilgileri EKAP sistemine yüklediği, Kurul kararının...