Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu gereğince doğrudan doğruya idâre tarafından tek yanlı... ...sonrası alınan 01.03.2019 tarihli bilirkişi heyet raporunda da belirtildiği üzere, davacının... ...karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

Adı geçen şartnamenin geçici hakedişler başlıklı 39. ...niteliğinde olduğu ve kesin kabul ile kesin hakediş raporunda ayrıca kesin metrajlar dikkate alınacağından...

Hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda, sözleşmenin 9.11.1990 tarihinde imzalandığı... 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

...çalışmaları sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında yüklenici... ...fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine, İlişkin bulunmaktadır...

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp...

...verilmesi amaçlandığı, alınan bilirkişi kurulu raporu ile davacının fesih talebinin kanunun... ...karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...9'luk kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin sözleşmenin... ...gerektiği, en son 04.01.2019 tarihinde 9 nolu hakedişin düzenlendiği, davacı yüklenicinin...

...ait yağış miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde olağanüstü... ...dahli olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları... ...çalışılan dönemde, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen imalatların yapımının, yapı...

...bahsedildiği üzere Denetçi tarafından yazılan yargı raporunda işin kontrol hizmetlerini yürüten... ...meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu... yevmiye no.lu) ekli … no.lu Hakedişi Onaylayan … tek başına sorumlu tutulmuş...

...yazılan 219 sayılı (Asıl) İlama esas yargı raporunun 18’inci maddesinde; danışmanlık... ...meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan, yapı denetimi hizmetinin sunulduğu... yevmiye no.lu) ekli 13 no.lu Hakedişi Onaylayan (İnşaat Mühendisi) …