...yapıldığını, yapılan bu ödemeden sözleşme hükümlerine göre... Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. ...göre davalılardan talep edebileceği gerekçesiyle davanın... ...haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat... ...içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine...

tarihli Olur” ile; “… Sözleşme ekinde, … çalışmaların yürütüleceği” ifade edilmiştir. ...yükleniciye herhangi bir ilave bedel ödenmeyeceği...

...kapsamı dışında davacının ilave herhangi bir iş yapmadığını... ...03/2019 tarihinde yeniden sözleşme feshine ilişkin... ...ve malzeme fiyatlarındaki artışın da mücbir sebep... ...içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur. ...kısmının fiyat artışlarından doğrudan etkilendiği bu etkilenmenin... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Göl... ...anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların... ...olarak hesaplandığı, iş artışına konu imalatların... ...kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve... ...gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuatı çerçevesinde...

...memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür.&quot... ’ın ilave gerekçesi, Üye ... Ödenek işlemlerinin doğru yapılması, 2.5. ...ihale yapılan isteklinin sözleşmeye davet edilmesi...

...ayrıntısı ekli tablolarda gösterilen kamu zararı tutarı … TL... ...maddesinde belirtilen 30 gün ilave edildiğinde bulunan... ile sözleşme imzalanmıştır. ...meydana gelen asgari ücret artışının dikkate alındığı... ...tarafından uygulanmamasının doğrudan veya takip eden sonucu... a tek başına ödettirilmesine hükmedilmiştir.

...isteminin kabulüne dair verilen karara karşı davalı... ...çalışılmayan günler ve iş artışı nedeniyle süre uzatımına... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. Sözleşmenin 14.2.

...4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici... ...öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre... ...kaynaklanan nedenler , iş artışı