maddesiyle verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE (5. ...tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir. ...sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç... ...geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin...

...düzeltilmek istenilmesi üzerine yüklenici ile idaresi arasında... ...bulunmayıp sonradan altmış günlük sürede hesapları incelemesi halinde... ...tutar yükleniciye veya vekiline ödenir. ...kabul aşaması tamamlanıncaya kadar uyuşmazlık hakkında Kurulumuzca...

...gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat... ...nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre uzatımına... ...bu işte iş yeri tesliminin ne kadar geç olduğu farketmeksizin...

...Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru... ...ve devamında 77232 nolu sokağa kadar yapılması istenilen imalatların...

c) Genel salgın hastalık. ...kadar artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının... ...yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer...

...şirkete gönderilerek, verilen sürede sözleşmeden doğan yükümlülüklerin... ...kararının verildiği, her ne kadar davacı şirket tarafından... maddesi hükümlerine göre değil, sadece 34.1., 34.2.

...birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler... ...bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik... Hizmet Alım İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 34.

c) Genel salgın hastalık. Asliye Mahkemesi nezdinde ... ...artışlarının işin bitirilmesi gereken süreden sonra gerçekleştiği... ...durdurulduğu, 14/06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12...

...gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir... ...yapılan kazılarda, hidrolik çekiç yardımıyla zemine çakılan, zeminin... ...mümkün olmadığında) ne dereceye kadar tahmin edilemeyeceğini ve...

...ekleri hükümlerinde belirtilen sürede giderilmemesi durumunda... Rüzgar Enerji Santrali Yapım İşi”nde; … ...süresinin 01/06/2022 tarihine kadar uzatılmasının sözleşmeye...