...gidilmesi sonrasında yeni fiyatların belirlenmesinde... ...Aralık 2021 tarihli iş artışından kaynaklı... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve... ...hesaplanarak yükleniciye ödenmesi gerektiği, Yeni...

...için belirlenen yeni birim fiyatın hatalı olarak hesaplanması... TL iş artışı yapılmıştır. ...tespit edilir ve fiyat farkı hesabı bu fiyat... ...birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödenir. Yine, Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan...

...iken, idareye veremezsin, yükleniciye de isteyemezsin... ...kapsamında fiyat farkı ödenmesi veya sözleşmelerin... ...artışlarının da beklenmeyen fiyat artışı olarak değerlendirildiği... ...sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen... ...temin amacıyla Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan... ...kararnamelerde öngörülen fiyat farkının nitelikçe bir...

...06.2017 tarihli keşif artışı ile 2 no.lu hakedişe... ...teklif edilen miktar ve fiyattan sözleşmeye bağlanmıştır... ...bulunmayıp ayrıca bir yükleniciye yaptırılması... Aslında ödenmesi gereken yeni birim... ...konusu hüküm Temyiz Kurulu’nun 17.02.2021... ...çalışma ile) ödenmesi sebebiyle verilmiştir...

Davacı kurum ile davalıların... ...Sözleşmeleri Kanununun “Fiyat farkı verilebilmesi... ...haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece... ...hükmünü gerekçe göstererek yükleniciye yükleyemez... fiyat farkı , hizmet alım sözleşmesi...

...yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçlarının... ...Üniversite bütçesinden ödenmesi nedeniyle kesin... ...edileceği ve varsa kalanının yükleniciye geri verileceği...

...meydana gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin... ...olarak güncel yeni birim fiyatların yapılması... ...rayiçleri kullanılarak ödenmesi gerektiği yönündedir... ...anlaşmazlık konusu hakkında Kurulumuz görüşü talep... ...tutarında indirim sağlanması sebebiyle bu imalata esas... ...çerçevesinde tespit edilerek yükleniciye ödendiği...

...oluşan anlaşmazlığın Kurulumuzca karara bağlanması... ...sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması... Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak...

...artışı yapılan imalatlara fiyat farkı verildiği... ...olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif... ... işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicini... ...mevzuatı çerçevesinde Kurulumuzca inceleme ve...