606.664,23 $ olarak hesaplanmıştır. ...bulunduğu, 180 gün olan proje süresinin 329 gün uzayarak 590... gibi) talep edilebileceği açıktır. ...tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...Başhekimliği tarafından ihale edilerek, sözleşmeye bağlanan, Ç... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise... ...aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

işgünü içinde teslim alınır. ...aykırılık teşkil eden ihale dokümanı ile ihalenin sonuçlandırılmasının... ...tarihinin 29.12.2023 olduğu, işin süresinin yaklaşık 1 yıl süreli...

Davacı vekili, müvekkili ile davalı yüklenici arasında... ve 26. Sözleşmenin 16.1.1. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine... Davacı idarenin 16.1.1. ...aynı gün iadeli taahhütlü posta yoluyla da yükleniciye gönderildiğini... ...davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek Kurulumuz kararı talep edilmektedir... ...yükleniciye bildirildiği, yüklenicinin itiraz kaydıyla imzaladığı iş... 90 15.182.843,86 TL + KDV ödenek tespit olunmuştur. ...tutar bulunarak tüm sözleşme süresine doğrusal dağıtılmadığı...

...inceleme raporu ve ekleri incelendi. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 1)İhaleye... ...puanlarında sözleşmenin uygulanması süresince değişiklik olması...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari Şartname... ve Tic. ve Tic. ...fıkranın a bendine göre sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan...

...göre 12/06/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale... 8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler 8.2.1. Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1.

310 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesi ile; … ifade eder.”, ...gerçekleştirme görevlileri ve harcama yetkililerinden tazminine ilişkin hüküm... ...muhtemel olduğu, ifade edilerek itirazda bulunulmuştur.