e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Görüldüğü... ...edilmemesi nedeniyle yaklaşık maliyetin hatalı hesaplanması, gezilere talep olmamasının mücbir...

...davalı idarece kabul edilmeyen itirazlarını kesin hakedişe itiraz dilekçesinde tekrarlayarak... Sözleşme eki olan ... Kg fiyatı” denilmektedir. ...ve genel giderler eklenmek suretiyle yeniden hesaplanmasını istemiş, davalı idarenin...

...masrafları, teminat mektubu güncelleme bedeli ve ek teminat alacaklarının tahsili istemine ilişkindir... ...tamamlanmadan sözleşmeyi haklı olarak feshettiğinden kesin teminatı gelir kaydetmekte ve iş genel... ...yapılması için gerekli masraflar eklenerek hesaplanması gerektiği kabul edilmektedir (Yargıtay... ...güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı oranındaki farkın yükleniciden...

...arasında geçen 118 gün için gecikme cezası hesaplanması mevzuata uygun değildir. -TL tutarındaki banka teminat mektubunun yükleniciye iadesine, .. ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın gelir kaydedilmemesi nedeniyle... ... tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yüklenicide...

...yapılan uygulamanın farklı yöntemler üzerinden hesaplanmasıyla aynı bedele ulaşıldığı, böylelikle... ...ödeneceğine ilişkin bir hüküm bulunmamakta, teminatların iade edilmesi gerektiği düzenlemesi... ...göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Hükmüne yer... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “(

yüklenimindeki ... ile gerçekleştirme görevlisi ... Temyiz dilekçesinde; .. ...gecikme cezasının sözleşme bedeli üzerinden hesaplanması gerekirken teslim alınan mal bedeli...

...verildiğini, daha sonra yüklenici firmanın teminatlarının iade edilmesi yönündeki talebi... ...28.09.2012 onay tarihli 39 nolu hakediş ile kesin hakediş düzenlendiğini, müvekkilince... Davanın reddine karar gerektiğini savunmuştur. maddesinde sözleşmenin ekleri, 10.

fiyat farkı , güncel endeks , kesin hesap , tasfiye onay tarihi ...yapılmış olan imalatlar için fiyat farkının hesaplanması gerektiği, İdaresinin görüş... Önceden ölçülmesinin teknik açıdan imkansız olması sebebiyle...”

...Kanunu’na göre 22.01.2021 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu... ...bu sebepten dolayı hesabın tasfiye edilerek, kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi ve... ...bahse konu işte yaklaşık maliyetin yanlış hesaplanmasının imza altına alınan sözleşmenin...

...gerektiği hususunda, Kurulumuz görüşü talep edilmektedir. ...ait sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü... ...listesi ve ataşmanlar üzerinden tespit edilecek kesin miktarların, yukarıda belirtilen usul...