...İşi”nde, yapı ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını talep etmesi... fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı

...Otuzsekiz) gün olmak üzere toplam 105 (YüzBeş) gün ilave süre verildiği ve iş bitim tarihinin 29/05/2023 olarak belirlendiği... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

İşe ait sözleşmenin; “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde; 18.1. İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinin 4 üncü ve 5 inci fıkralarında; “(

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinde; “…  “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “…

TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... İlamda Gerçekleştirme Görevlisi olarak sorumlu ... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

Söz konusu plan onaylanacak veya değiştirilerek uygulanması için Yükleniciye iade edilecektir. “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde, “…

İhale işlemleri de bu hizmetin gereklerindendir. 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Uyuşmazlık, dava konusu edilen gecikme cezasının niteliği ve istenebileceği süreye ilişkindir.

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi uygulanır.” denilmektedir. Süre uzatım onayının ... tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi ise ...

imzasıyla 16.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde süre uzatım kararı verilmiştir. Buna göre ilk süre uzatım kararına göre işin 25.09.2018 tarihinde tamamlanması gerekmektedir.