fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde... ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...kullanıma elverişli kısımları ve bitirme tarihlerinin belirlendiği, bu... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019    ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu...

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...projeleri doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat zorluğu... ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri...

...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi...

...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı ...havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem başlangıcına kadar 2021...

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. % 3 , Geçi teminat , gelir kaydı , irat kaydı , yüzde üç

... ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesind... 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş)  gündür. ...yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan dönem sonu 15/03/2019 tarihine...

...taleplerini artırma hakları saklı kalmak kaydıyla, davalı idare tarafından sözleşme... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...maddi vakıa denetimi yapma yetkisi olmayan sadece denetim yetkisi olan...

Mülkiyeti belediyeye ait olmayan taşınmaz için tahakkuk ettirilen... ...mülkiyette bulunan taşınmazın tapu kaydına idarenin talebine istinaden... ...konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden...