...olan 2021 yılı Eylül ayına güncellendiği, güncellenen bu birim fiyatlara Yapım İşleri... ...sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde...

...eğitimine ilişkin işçilikler için fiyat farkı hesaplaması 6’ncı maddesine göre yapılmasında... ...farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2 ve c değerlerinin...

Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):   ...söz konusu formüllerde yer alan fiyat farkı hesaplamasında kullanılacak olan katsayılardan...

...Müdürlüğü tarafından onaylanmamış olması ve güney yan yolda bulunan çiftliğin boşaltılamaması... ...sürelere rağmen şirket tarafından bildirilen eksikliklerden bir kısmının idarece giderilemeyerek...

...alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı... ...isteme yazısını kendilerine tanınan iki iş günü süreden sonra gördüğü iddia edilmiş...

...katsayı belirlenmemiş olup temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu... ...sabit katsayı için dördüncü fıkraya göre hesaplamaya esas endeksin belirlenmesinin zorunlu...

...eğitimine ilişkin işçilikler için fiyat farkı hesaplaması 6’ncı maddesine göre yapılmasında... ...farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile a1, a2, b1, b2 ve c değerlerinin...

...istinaden yükleniciye 10 günlük ve sonrasında da 3 günlük cezalı çalışma süresi verildiği, yükleniciye... ...sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin eksiksiz olarak yerine getirildiği, ifa edilmiş...

olarak hesaplandığı, bu hesaplamalara göre alacak ve/veya borç oluşmadığı... ...hazırlanmış bu kesin metraj ve hesapları altmış gün içinde incelemesi için tebligat yapılır...

2- Davalı idare davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini ileri... Mahkemenin bu konudaki araştırması eksiktir.