ceza uygulaması , eksik araç , teknik şartnameye aykırılık ...sözleşmenin 8 inci maddesinde ihale dokümanının sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olduğu... Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16 ncı maddesinde çeşitli... Belediyesi tarafından ortak kullanılacağı ifade edilmiştir.

Bu hususlar üzerinde durulmadan eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile yazılı... b)Edimin ifası objektif olarak imkânsızlaşmalıdır. Aşırı ifa güçlüğünün müeyyidesi, sözleşmenin değişen şartlara uyarlanmasıdır.

...halde yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. Eksik işler yönünden BK’nın 359 ve 362. ...değerlendirildiğinde; taraflar arasındaki sözleşmenin 2.

... sözleşme tarihinden itibaren işin gereklerinin ifası için çalışmaya başladığını, işin sözleşme ... sahasına alınmadığını, davalı tarafından sözleşmenin 26.08.2016 tarihinde feshedildiğini, öncelikle ... işine devam etmesinin sağlanmasına, aksi halde feshin geçersizliğinin tespiti ile fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydıyla şimdilik 5.000,00 TL eksik ödemenin ödeme tarihinden itibaren işleyecek avans ...

3-İşin ifası sırasında idarece yükleniciye teslim... Hizmet bitiminde eksiksiz ve sağlam olarak teslim alınacaktır. ...nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde... ...alar, aykırılık halleri ve sözleşmenin feshine ilişkin hususlar bu Sözleşmenin 16...

...yüklenici temsilcisinin birlikte ölçeceği eksiksiz ve kusursuz yapılan imalatların esas... Aynı Kanun’un “Sözleşmenin feshine ilişkin düzenlemeler” başlıklı... Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve... (4) İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin...

...GÖRÜŞÜLDÜ: Temyize konu işbu ilam maddesindeki ifadelerle; dosyası incelenen söz konusu işin... - Geçici kabul eksiklikleri için yükleniciye 30 gün süre verilmiştir. ...kusur ve noksanlar listesine dâhil imalatların sözleşmenin yüzde kaçına tekabül ettiğine... Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dâhil olmak üzere, idare...

...gün (199 Kişi*30) prim ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde çeşitli... Sözleşmenin 7 ve idari şartnamenin 25 inci maddelerinde... Eksik personel çalıştırma iddiasının SGK’ya...

...teslim edilmemesi veya talep edilen miktardan eksik teslim edilmesi durumunda, gecikilen her... ...uygulanmaması sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği ifade edilmiş ve oluşan kamu zararının tazminine... ...halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde...