...olmadığı ve bu imalatla ilgili iş eksilişi yapılamayacağı değerlendirilmektedir... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile... ...değerlendirmelerinin bir biri ile tezat teşkil etmesi, dolayısı ile tam ve açık bir anlaşmazlığın...

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. Dolayısıyla idare, Yapım İşleri Genel... ...giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası kesilmesi sonucu...

...eksilişinin ortaya çıktığı durumlarda, iş eksilişi kapsamına giren imalatların... anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj

...yılında yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme yılı... ...tarihli mukayeseli keşifte ise, iş eksilişi tutarları ihale tarihi fiyatı...

...ortaklardan birinin kişisel borçlarından dolayı hakkında takip yapılması halinde... vekili temyiz etmiştir.

...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme...

...karar verilmesi halinde iş artışı ve eksilişi yapılması gerektiği değerlendirilmektedir... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...değerlendirmelerinin bir biri ile tezat teşkil ettiği, dolayısı ile tam ve açık bir anlaşmazlığın... ...listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...edilmiş birim fiyatlardan fazla veya daha eksik olamayacaktır. ...girdisi , birim fiyat cetveli , iş eksilişi , iş kalemi , öncelik sırası... ...başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde... ...beton yol kaplama uygulanacak kesimlerde, imalattan önce arazi inceleme etütleri...

Hükmedilmiştir. maddesiyle işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** ...yükleniciye bildirdiği, söz konusu eksiklerin tamamı giderilmediğinden... ...getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun...

...uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden... ...ısı geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.