TL iş artışı yapılmıştır. ...iş kalemine ait analiz, yeni birim fiyat tespit tutanağında belirtildiği üzere yeni birim fiyatın... ...YİGŞ) “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; “(

...iş için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş olup, işin bitirildiği... Ancak davacı, eksik ve kusurlu işleri 10.06.2016 tarihinde tamamlamıştır. eksik iş , Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

... üncü maddesi hükümleri dikkate alındığında; eksik ve kusurlu olduğu tespit edilen cam korkuluk imalatını ... idarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine/grubuna benzerlik gösteren analizler dikkate ... Müdürlüğü’nün KGM/60.104A) kullanılarak tespit edildiği, yeni birim fiyat tutanağının yüklenici tarafından ihtirazı kayıt ...

...edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama işleminin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek... ...bildirillmesine rağmen gönderilen projelerin imzasız ve eksik olduğunun tespiti üzerine önce sözleşmenin... ...deprem dayanıklılık testlerinin (inceleme, tespit ve statik hesapları) yapılması, binalarda...

İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...kVA’lık transformatörün birim fiyatının tespiti hususunda Kurulumuz görüşü talep edilmektedir... ...enicinin görüşü ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; idare tarafından belirlenen...

...yüklenici arasında düzenlenen anlaşmazlık tutanağından, iş eksilişi yapılan ve sözleşmede... ...İşi”nde, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...iş grubundaki … nolu … ve … nolu … yeni iş kalemlerinin … yılı birim fiyatlarının... ...ile uyuşulamaz ise, taraflarca anlaşmazlık tutanağı düzenlenir ve anlaşmazlık idare... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...tetkiki davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin süresi... ...nin 41/5-b maddesinde de “Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede... ...tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki...

...idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı...

...göre 1 adet denetim aracının çalıştığının tespiti yapılarak; fiilen çalışmayan diğer... ...adet denetim aracının çalıştığı ve işin eksiksiz tamamlandığı, hakkedişe ekli “Yapılan... ...yüklenicinin 01.05.2017 tarihli Araç Teslim Tutanağına göre 2 adet denetim aracını da... hakediş , hizmet alımı , yapılan işler listesi , yeşil defter