(Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararı) Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde, gecikme cezası eksik işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmelidir.
eksik işlerin geçici kabule engel - Arama Sonuçları
… Devamı
Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararında, geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde gecikme cezasının eksik kalan işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmesi gerektiği, yönünde hüküm verilmiştir.
...işinin iş artışı olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...dilekçesinde, işin bitirildiği ve geçici kabule hazır olduğunun 29/04/2021 tarihli... ...kullanılmasına ve/veya işletilmesine engel olmaması gerekmektedir. Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...eksikliklerin yanı sıra elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik eksiklik tespit...
...İşleri Genel Şartnamesine göre bir engel bulunmadığının anlaşılması... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( ...belirlenen tarihte tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda... ...olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızaların bulunmadığı...
...yapılıp idareye teslim edildiğini, geçici kabul tarihinden itibaren 1 yıl... ...şartname hükümlerine göre işi kesin kabule elverişli duruma getirmeyerek... ...tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul yapıldıktan...
...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... ...uygulamasının doğru olduğu, bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl...
...istinaden yapılan incelemede işin geçici kabule hazır olmadığı anlaşılmışsa... ...kabul itibar tarihi , geçici kabule engel eksiklik ...Yüklenici firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması için 06... ...geçici kabule hazır olmadığı ve eksikliklerin olduğu tespit edilmiş...
...gerektiğini, buna göre 23.105,55TL’nin geçici kabul eksiklikleri için kesilmesi... ...süre içinde tamamlamadığı için işlerin üçüncü kişiye toplam 642... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası
...olmak üzere toplam 140 kalemden oluşan eksikliklerin giderilmesi için yükleniciye... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...
quot;Geçici teminat başlıklı 33. ...olmadığı veya geçici teminata ilişkin eksikliğin verilen süre sonuna kadar... ...geçici teminat mektubu sunulmasına engel teşkil etmediği hususları bir...