... alındığında, pano imalatlarının yüklenici tarafından fen ve sanat kurallarına uygun, eksiksiz ve kusursuz olarak yapılacağının anlaşılacağı, bu şekilde belirlenen uygulamadan sapacak ... bildirilen boyutlara göre hesaplanmış miktarların yazılacağı, bu şekilde yapılan işlerin boyutları, emeğin değeri ve malzemesi daha az ise bedelin de ona göre ödeneceği, YİGŞ ...

genel giderler , kontrollük aracı , yapım işlerinde denetim aracı

...tesviyesi, ünite kazıları, zemin drenaj işleri, dolgular, şev kaplamaları ve diğer toprak işlerinin yapılması...& ...düzenlenmesinin gerekli olduğu, bu itibarla, birim fiyatların kapsamının nelerden oluştuğunun eksiksiz bir şekilde fiyatın tarifinde belirtilmesinin gerekli bulunduğu hususu açıktır...

...dolguya konulması, kazının serilmesi, tesviyesi borudan kalan boşlukların doldurulması işlerini kapsadığının açık ve net bir şekilde belirtildiği, Teknik Şartnamenin son... ...fiyatlarını, sadece iş kalemi tariflerine göre değil, projesinde gösterilen imalatın eksiksiz ve kusursuz yapılması için gerekli tüm girdileri kapsayacak şekilde vermesi...

İdare tarafından ise eksik gerçekleşen “Deneme İşletmesi”ne ilişkin … no’lu hakedişte toplam … TL olarak... ...işlemleri, gecikme halinde uygulanacak cezalar, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde...

...yeniden hesaplanacak fiyat farklarınınkarşılaştırılması sonucunda ortaya çıkacak eksik veya fazla tutarın devam eden geçici hakedişlerde ve/veya kesin hakediş raporunda... ...görülen değişiklikleri yaparak onaylanmasını müteakip, onaylanan ilk iş programına göre işlerin yürütülmesi gerektiği, İşin yürütülmesi sırasında, iş artışı, mücbir...

...olarak eksiksiz ve kusursuz bir şekilde tamamlanarak idaresine teslim edilmesinin yüklenicinin sorumluluğunda olduğu, Bu nedenle, anahtar teslimi götürü bedel bu işte, uygulama projesi ve mahal listesinde yer alan herhangi bir imalat kaleminin, teklif birim fiyatlı bir imalat gibi düşünülerek, o imalatın meydana getirilmesinde yapılan işlerin...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” hükümleri yer almaktadır. ...uygulama projeleri ile bunlara dayalı olan mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu olarak hazırlanmasının mevzuat gereği olduğu...

... sözleşmesi ilişkisi bulunmamakla birlikte geçersiz adi yazılı sözleşmede belirtilen işlerin davacı tarafça yapıldığı ve davalı yararına olduğunun tespiti halinde bedeli işin ... uygun bir karar verilmesi gerekirken bu husus üzerinde durulmadan yanlış değerlendirme ve eksik inceleme ile davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur ...