...alınan bilirkişi raporuna göre davalının imalâtı fen ve tekniğe uygun yapmadığı, uyarıya... ...otuz günü geçerse ceza uygulamasına devam etmekle birlikte kusur ve eksiklikleri yüklenici... ...tarihinde tutanak altına alındığını, davalıdan eksik ve kusurların giderilerek sözleşme kapsamındaki...

...geçtikten sonra yapılan muayenesi sonucunda da eksikliklerinin giderilmediği sabit olmakla davacı... ...önce kamera güvenlik sistemlerinin kurulum malzemelerini getirerek kurulumu tamamladığını... ...sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı...

...Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...İşi” nde, kazıdan çıkan malzeme ve nitelikli malzeme ile geri dolgu yapılması bedelinin sözleşme... ...mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu...

...Kanunu’na göre 18/01/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “Munzur... anahtar teslim götürü bedel , tenzilat oranı , yaklaşık maliyet , Yeni birim fiyat ...görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

...teknik şartnamesinde yer almayan, yaklaşık maliyet pursantaj cetvelinde bulunduğu belirtilen... ...klenicinin görüş ve talebi; İşin anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlandığı...

...projelerin idarece verilen süreler içerisinde teslim edildiği, dolayısıyla ihalelerden yasaklama... ...bildirillmesine rağmen gönderilen projelerin imzasız ve eksik olduğunun tespiti üzerine önce sözleşmenin... ...davacının idare ile aralarında yapılan yazışmalara rağmen işin teslim edilmemesi üzerine...

ekap sonuç sorgulama , gecikme cezası , işe başlama tarihi , mal alımı Yüklenici erken teslimat yapabilecektir.

...olarak bilinmesinin mümkün olmadığı, bu durumun mal alımı ihalelerinde karşılaşılması mümkün... ...kararı) İhale tarihi ile ihale konusu malın teslim tarihi arasındaki fiyat değişimlerinin...

...direk ile trafo arasındaki elektrik tesisatı imalatların iş artışı kapsamında ödenmesi... ...görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır. Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri ...konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlandığı, sözleşmesine...

anahtar teslimi , götürü bedel , sözleşme bedeline dahil , uygulama projesi ...nde; temel su yalıtımı imalatında kullanılan malzeme ile ilgili olarak yüklenici ile idare... ...mahal listelerinin, varsa teknik şartnamenin eksiksiz bir şekilde ve birbirleri ile uyumlu...