... sorumluluğu yükleniciye ait olduğu anlaşılan, kesin kabul tutanağı eki eksik ve kusurlu imalat listesinde yer ... yapılmadığı tespit edilen, teknik olarak kabulünde sakınca görülmeyen ve işin idareye teslimini ... harcama ve zaman kaybını gerektiren, kusur ve eksikliklerin bedellerinin, yüklenicinin varsa hakedişinden ...

... belirtilerek, işin geçici kabulünün yapılması ve kesin hakedişlerinin ödenmesi talebini yinelediği, Yapı ... sonrasında 18/06/2021 tarihinde düzenlenen Geçici Kabul Tutanağı’nda; inşaat ve mekanik tesisat işlerinde belirlenen ... işlerinde 26 maddelik eksiklik tespit edildiği, eksiklik listesinin; “5-Enerji olmadığı için test ...

...gecikilen gün sayısı” şeklinde yapılan ceza kesintisi uygulamasının doğru olduğu anlaşılmaktadır... ...için düzenlenen Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında, geçici kabule engel teşkil etmeyen... eksik iş , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , sözleşme bedeli Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen...

Geçici kabulden sonra sözleşmenin 21. ...kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin Üniversitenin... ...ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı... ...hükümlerine göre; yüklenici tespit edilen eksiklikleri gidermediği takdirde idare kendisinden...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...konusu işin zamanında bitirilemediği yönünde kesin bir kanıt değildir. ...süresi geçirmesi gerekenler varsa, bu kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihinden başlayarak...

...fiyat tespitlerinin yeniden yapılması ve kesin kabul komisyonunca belirtilen bazı imalatlara... (8) Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece onaylanmasından sonra... Geçici kabul , kesin hakediş , kesin hesap , kesin kabul , yfk , yüksek fen kurulu

Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf vekillerince... maddesi gereğince nakdi teminat kesintisi yapılması mümkün değildir. ...sonra yarısının iade edileceği, kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra da kalanının...

...işin tesliminin Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağı ile belgelendirileceği anlaşılmaktadır... Geçici kabul itibar tarihi , geçici kabul tutanağı , işin bitim tarihi ...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve...

...kaynaklanmış olup haksız olarak yapılan gecikme cezası kesintisinin iadesi, temel kazısında öngörülmeyen... ...edildiği ve teslim sırasında (geçici kabul tutanağında) uyarlama ile ilgili ihtirazi kaydı... ...şartla ilgili istemin reddine, diğer taleplerin kabulüne dair verilen karar, davalı iş sahibi...