...yaptığı, aynı tarihli Geçici Kabul Ön İnceleme Tutanağı ile işin inşaat, mekanik, elektrik... ...Kanunu’na göre 27/03/2019 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan ... ENH , trafo merkezi , trafo merkezleri arası... , Hükümleri yer almaktadır.

anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , mahal listesi , teknik şartname Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

...Kanunu’na göre 31/03/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...İdari Şartname”nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12 nci ve “Teklif...

...Kanunu’na göre 20/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... ...incelenebilecek Ek 1 inci maddesindeki konular arasında yer aldığı, diğer taraftan sözleşme taraflarının...

...Kanunu’na göre 14/06/2021 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Spor... ...naklinin dâhil olduğunu belirtir bir ibare yer almadığından hafriyat nakliye bedelinin...

...açıklama sunulmasının gerektiği iddialarına yer verilmiştir. ...her sayfasının kaşelenip imzalanmadığı ve tutanağın ekinde meslek mensubuna ait faaliyet...

...enin görüş ve değerlendirmesi: İşin yer teslimine göre iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu... , Hükümleri yer almaktadır. ”, Hükümleri yer almaktadır.

...olarak belirlenmesine rağmen edimin süresinde yerine getirilemediği, Antalya 2.Sulh Hukuk Mahkemesi... ...dosyasında işin 110 gün gecikmeli, eksik ve ayıplı teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden...

...Kanunu’na göre 26/05/2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan... Hükümleri yer almaktadır. ...yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre...

...görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle; iş artışına konu imalatların... Hükümleri yer almaktadır. anahtar teslimi götürü bedel , eksilen imalat , Yeni birim fiyat , yigş 22