...beyanıyla veya sözleşmeye önceden eserin çekincesiz kabul edileceğine... ...eklenen ceza hükümlerinin uygulama yerinin bulunmadığı, davacının sözleşme... ...2012 tarihinde feshedildiğini, idari şartnamenin 51.1 ve sözleşmenin 34...

...davanın reddini savunmuş, mahkemece eserin ayıplı olarak kabul edildiği... ...olu kararı) Yapım işlerinde, eser sözleşmelerinde, eksik iş ile ayıplı...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. ...benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan iş... ...tarifin “nervürlü hasır çeliğin yerine konulması” dışında, teklife...

Kamu ihale sözleşmelerinde gecikme cezası, yüklenicinin... ...içerisinde uygun çıkmayan mallar yerine sadece bir defaya mahsus olmak... Bahsi geçen, Yönetmelik eki Tip İdari Şartnamenin 52.

...suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20’sine kadar... ...hazır hale getirilmemesi halinde aynı şartnamenin “Sözleşmenin Feshi ve... ...meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte...

...yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski Eser Birim Fiyat listesinde yer alan  “V... ...yeni iş kalemlerinin bedelleri, b) Bu şartnamenin 21 nci maddesine göre sözleşme... ...horasan duvar harcı” çıkarılarak, yerine V.0102 poz numaralı “300 Doz...

...aşırı yağmur suları sonucunda işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle... ...ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine... ...sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı...

...sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. ...ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine... ...sözleşmesinde bulunan hükümlerle bu Şartnamenin 41, 42, 43, 44 ve 45 ncı...

...ve delil sözleşmesi niteliğindeki şartnamenin 42/a maddesinde yer alan... ...yapılmaması yönündeki iddiasının yerinde olmaması ve 14. ...taraflar arasındaki uyuşmazlığın eser sözleşmesinden kaynaklanmış...