...mücbir sebebin unsurları olan kaçınılmazlık ve öngörülemezlik... Örneğin süre uzatımına ilişkin başvurularda... ...Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek... ...çalışılan dönemde, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilenen...

...Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...kaydına rastlanmadığı, bu nedenle uzatılan sürede yüklenici... ...için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve... nolu kararı) Eser sözleşmelerinde süre uzatımı... ...sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme...

Dava, eser sözleşmesinin haksız... ...yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu... ...nedeniyle boşta kaldığı süre için başka bir iş... maddesindeki iade koşullarının gerçekleşip... ...edilememiş olsa dahi, tacir olan yüklenicinin erken fesih...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...uzatılan sürenin, idarenin süre uzatımına ilişkin onayının...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe... ...kısmının esasının incelenme olanağı bulunmadığı sonucuna... ...etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış... ...yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi... Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması sözleşmeye... ...de götürü bedelli eser sözleşmelerinde özel olarak... ...verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince... ...halinde genel kural niteliğinde olan TBK'nın 138. ...artışı nedeniyle süre uzatımına hak kazanılıp...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan... ...ara hak edişlerde ödenmiş olan 209,343,39 TL'nin... ...alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde... ...Beklenmeyen Fiyat Artışları Nedeniyle Uygulanacak İlave...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...davacı yüklenicinin süre uzatımına hak kazandığı... ...şartlarının oluşmamış olması nedeniyle uygun olmayacağından... ...tazminat ödenmesini gerektiren koşulların gerçekleşmediği...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...kararında savunma ve güvenlik nedenlerine ve ivedilik durumuna... ...gerçekleştirilmesine yönelik koşulların oluştuğu, ihaleye... ...yeterli altyapıya sahip) olan altı firmanın davet...