...dokümanlarında tasarı olarak yer alan ve ihale sonrası taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken delil sözleşme sıfatına bürünen Tip Sözleşmelerin... ...tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar ödeneğinin, 2018 yılı için % 40, 2019 yılı için % 50 ve 2020...

...dokümanlarında tasarı olarak yer alan ve ihale sonrası taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken delil sözleşme sıfatına bürünen Tip Sözleşmelerin... ...bu gecikmelere karşılık 668 gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya çıktığı, süre uzatımına...

...binalar yıkıldığında 02/08/2021 tarihli “İşe başlama tutanağı” düzenlendiği, sözleşmesine göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı 02/08/2021 tarihinden...

Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.

...değerlendirmesi; İdaresinin 27/12/2021 ve 16/11/2021 tarihli yazılarından özetle; Bahse konu işin sözleşmesinin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü...

...alındığında 16.07.2018 tarihinde işe başlatıldığı, arada geçen 40 gün sürenin işin sözleşmesine göre bitim tarihi olan 10/02/2019 tarihine eklenerek yeni bitim tarihinin belirleneceği...

...mutfağında hazırlanacağı, yüklenicinin işyerinin kira olması halinde noter onaylı kira sözleşmesinin aslı ile birlikte TSE 8985 numaralı Hizmet Yeterlilik Belgesinin ve yemeklerin...

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, taşeron sözleşmesinin uygun bulunması için idare başvuru yapıldığı ancak idarenin iç yazışmaları...

...uygulanamayacağı, Bu itibarla, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların, sözleşmesinde bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki YİGŞ’nin 22 nci maddesinde...