...Merkezi Otel Binası Yapım” işinde, binanın yerinin değiştirildiği... ...Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme... ...proje değişikliği , teklif bedele dahil mi , zemin etüd... ...malzemenin terk edilmesini veya ilave işçilik gerektirmediği...

...2015 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye... ...kesin hesabı ve kesin hakedişinin hazırlanması sırasında... ...kapsamındaki iş kalemleri tutarı ilave edilmek suretiyle yapılan... ...çarpılarak bulunacak toplam bedele oranlanması suretiyle...

...2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici... ...aşamasında talep edilen bu bedele itirazından dolayı...

...2021 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı... ...ödemelerindeki gecikmenin işe etkisi göz önünde bulundurularak... ...süresinin 400 takvim günü, işin ilk bitim tarihinin 14...

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış... maddesinde de götürü bedelli eser sözleşmelerinde... ...sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerde işin özelliği ile koşulların...

...başlıklı … üncü maddesinde “işin yürütülmesi aşamasında... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci... ...ı iç genelgesi ile işin sözleşmesinde atıf yapıla... ...hükümlerinin uygulanmasına bir etkisi olmaz.

...Kaldırım Yapım İşi-1” işinde; yeni iş kalemi birim... İşin sözleşmesinde bulunmayan... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci... ...üzerinden, anahtar teslim götürü bedel sözleşmelerde...

Asıl dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan... ...talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan... ...bildirilmiş ve akabinde 1.380.000 TL götürü bedel ile sözleşme... İş sahibi işin ifasını kendi davranışıyla...

...2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... ...farkını yansıtmadığı, işin yer tesliminin yapıldığı... ...ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında... ...hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş...