...taraflarca imzalanarak tasarı halinden onaylı eser (istisna) sözleşmeye dönüşen ve hukuken... ...gecikmeler sebebi ile yükleniciye 668 gün süre uzatımı verildiği, uzatılan süre içerisinde... Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı... ...uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, davalı... Bu nedenle nakit bedel karşılığı eser sözleşmesinden dönme için dava açılmasında... ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı (7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı olması, …

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine... ...başlangıç alındığında 5 yıllık zamanaşımı süresi 26.12.2016 tarihinde dolmaktadır.

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davalı... bakım ve düzeltme sorumluluğu , bakım ve onarım yükümlülüğü , teminat süresi

...nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi... ...4) İş programında, resmi tatil günleri ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından... Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

...kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde... ...için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde ver verilmiş olması şartıyla... fiyat farkı , sözleşmenin imzalanması , süre uzatımı , teklif geçerlik süresi

...Zorunludur.” 51.3- Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine... şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir. Doğal afetler de süre uzatımı verilebilecek durumlar arasında sayılmaktadır.