...quot; yolundaki tespitler ve davacı şirketin çeşitli tarihlerde idareye yaptığı başvurularda... maddesi uyarınca Ankara 5.

maddesinde; “Mücbir sebep halleri hariç olmak...

...olduğu, süre uzatımı verilecek bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının...

Maddesi ile tazmin hükmolunan … TL kamu zararının; …

İşe ait sözleşmenin “Teminat Süresi” başlıklı 20 nci maddesinde; “20.1.

maddesi uyarınca BOZULMASINA, 5.

...kemece, davanın kısmen kabulü ile, 105.763,22 TL alacağın 24/06/2011 tarihinden işleyecek... maddesi kapsamında 1 adet heykeltıraşı iş yerinde bulundurmadığı sabittir.

...inci maddesinde; “Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında, genel bütçeye...

İlama konu olan uygulamada, …

maddesi ile sözleşmenin 16.3. maddesinin 1. ...teslim edilmemesi üzerine 10.05.2013 tarih ve 5563 sayılı Olur ile sözleşme feshinin İl Müdürlüğünce...