Bu itibarla, adı geçen malzemenin, temin edildiği firmanın merkezinin bulunduğu … Ticaret Odasınca, toplam imalat miktarı dikkate alınarak, ..

Belgede sahtecilik suçu açısından ise belgeyi hazırlayanın Şirketin muhasebecisi E.A. Başvuru belgelerinin bir örneği bilgi için Adalet Bakanlığına gönderilmiştir.

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile, Davalı bankanın Beypazarı/ANKARA Şubesi tarafından düzenlenmiş olan 21/12/2012 tarih ve ...

B) Fore kazıkların üst kotunun başlık kirişi içinde kalan kısmının demirli beton miktarından düşülmediği görülmüştür. Dairesinin 9.3.2023 tarih ve 10899 sayılı kararı) Fore kazıkların üst kotunun başlık kirişi içinde kalan kısmının demirli beton miktarından düşülmesi gerektiği.

metre üzerinden ödeme yapıldığı, dolayısıyla teslim alınan malzeme miktarından ……… Dairesinin 31.10.2023 tarih ve 317 sayılı kararı) Bordür alımı pozu için yapılan işler listesinde yer alan miktarın, yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında yer alan miktardan fazla belirlenmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.

Temyiz Sebepleri Davalı idare vekili temyiz dilekçesinde özetle; sözleşme ve şartname uyarınca fiyat farkı verilmesinin mümkün olmadığı, …

... alınarak, Yerinde fiilen yapılan iş kalemi miktarı/metrajları ile yapılmayan iş kalemi miktarı/metrajlarının tespit edilmesi, diğer taraftan, bu iş kalemlerine itibari birim fiyatlar ... gerçek bedelin hesaplanabileceği ve bu bedelin hesap kesme hakedişine yansıtılması suretiyle tasfiye kesin hesabının yapılabileceği, Değerlendirilmektedir.

Yüklenici, işlerin devamı sırasında gerekli görülecek bu değişikliklere uygun olarak işe devam etmek zorundadır.

(2)Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır: a)Doğal afetler. şeklinde belirterek tekrar süre uzatımı talep etmiştir.

İstemin Özeti : Ankara 17. d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. KARAR : Dava; davacı şirketin 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25.