DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ K1'NİN DÜŞÜNCESİ :Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir. İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:Ankara 2.

Söz konusu işin yapı denetim hizmetleri 4734 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında ... .’den danışmanlık hizmet alımı yapılarak gördürülmüştür.

Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 (DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ...

...ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği, 21.05.2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin 10.2.1.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ..

...konusunda uzman teknik bilirkişiden davalı iş sahibinin teknik eleman bulundurmama cezası uygulamakta haklı olup olmadığı ve miktarı konusunda denetime elverişli, gerekçeli rapor alınıp değerlendirme yapılmak suretiyle bakiye iş bedeli ve teminat mektubu komisyon bedeli alacağı ile ilgili sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yanlış...

tazminatı gibi her türlü ücret ve borçlarından yalnızca yüklenicinin sorumlu olduğunda dair düzenlemenin yer aldığı görülmüştür.

...bir talepte bulunmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasının mevzuata aykırılık teşkil ettiği, süre uzatım talebinde bulunulması ve teklif geçerlik süresinin ve buna bağlı...

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; söz konusu ihalede teklif veren davacı şirketin kullandığı ...