İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...olarak hesaplanması gerektiği, Yangın merdiveni imalatının “Lama ve profil demirlerden çeşitli...

...Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kabulüne... ...inceleyip sözleşmeyi imzaladığını, sonradan bedelin artırılması talebinde bulunamayacağını... ...artışı , mahalli rayiçler , sözleşme dışı imalat , vekaletsiz iş görme , Yeni birim fiyat... ...istem ve onayıyla yaptığı imalâtlar için fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak 10...

...ve üzerinde aralık ölçüleri belirtilmeyen imalat için, İdaresince sfero döküm detay projesinin... ...yapılan beton döküm ızgara imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu, ihale dokümanı uygulama...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 13.06.2019 tarihli dilekçe ve ekinde... ...olmadığı ve yapımından vazgeçildiği, bu nedenle imalat bedelinin hakedişten kesilmesi gerektiği... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...impik Yüzme Havuz Yapımı” işinde kazı imalatlarında zemin cinsine dayalı olarak, sözleşme... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 01/12/2020 tarihli tutulan tutanakta özetle...

...talep edildiği, ilgili madde ile sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat... ...başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11... ...hesaplanan maliyet artışının %100'den fazla olduğunu, kanun amacına uygun süreç yürütülmediğini... ...240.000,00 TL tutarlı kesin teminat mektubu bedelinin tarafına iadesine, kamu ihalelerinden...

...yanlarından biri olan müteahhit eser sözleşmesindeki bedelin Bakanlar Kurulu'nca kabul edilen... ...imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. ...girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen... ...kılarak bunların başka yükleniciler eliyle daha fazla geciktirilmeden bitirilmesini temin amacıyla...

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...verdiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların işin yüklenicisi tarafından fen... ...proje uyumsuzluğu), idaresince imalatların fazla olduğu projelerin tercih edildiği, kümes...

...kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden fazla olmamasına bağlıdır... ...oranında ödenmesi ile akrilik zemin kaplama imalatları hariç olmak üzere %95 oranında tamamlanan... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde düşüldüğü, Yüklenicinin... ...değiştirilmesini … gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye...

...yapımından vazgeçilen imalatlar olduğu, bu imalat bedellerine ait kesintinin, yaklaşık maliyet... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye... ...nitelikte ise yüklenicinin bu husustaki süre talebi de idare tarafından dikkate alınır.” hükmüne... ...edilerek yeni iş kaleminin sözleşme bazında bedeli yükleniciye ödenir.