Bu hükümler ile yapılan tespitler birlikte dikkate alındığında; İdarelerin ... ihale ederek sözleşmeye bağladığı ve birden fazla yılı kapsayan işlerde, işin süresine uygun ... günlük harcama diliminin ise tüm sözleşme bedeli tüm çalışma süresine bölünerek değil, ödenek ... uyulmadığı, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar ...

... yükleniciye 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların bedeli yanında, bu imalatlara giren kum ve çakılın “yükleme ... 16.041/1 ve 15.D.3 poz nolu imalatların, bu imalatlara giren kum çakılın yükleme, boşaltma ve ... yapılmasının mükerrerlik oluşturduğu gerekçeleri ile yapılan fazla ödemeler 2004 yılında düzenlenen 92, 93 ...

... gerekirken özel fiyat tutanağı düzenlenerek kazı bedelinin özel fiyatlardan ödenmesi, aynı şekilde yol ... B - 15.313 ve B - 15.310 nolu pozlar yerine yeni yapılan yüksek fiyatlı YF-6 ve YF-7 nolu özel pozlardan ... ekleri ile mevzuat hükümlerine aykırı olarak imalat değişiklikleri yapılmak, yeni fiyat tutanakları tanzim ... ödeme yapıldığı ileri sürülerek bu miktar fazla ödemenin davalı yüklenici ile idare elemanlarından sorumlulukları ...

...olup, asıl dava sözleşme ve proje dışı fazla imalât bedelleri ile 13 numaralı hakedişten... ...ve proje dışı imalâtlar yapıldığı halde bedelinin ödenmediğini de ileri sürmektedir...

...TL hakediş alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası... ...davalı yükleniciye hakedişlerde 45.044,72 TL fazla ödeme yapıldığını, davalı yüklenicinin... ...alacağından 642.987,65 TL nama yapılan işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde... ...14 nolu hakedişe azalan imalat olarak giren imalat eksikliklerinde dolayı 912.230,28 TL ile...

...revizesinde geçen 13 gün, iş artışına ait imalatların yapılabilmesi için 25 gün, projenin... ...bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle... ...İdare tarafından projenin revize edildiği ve yapılan revize sonucunda 60.473,59.-TL (%8,5586... ...kullanılmasını gerektirirse, bu yüzden doğacak fazla işçilik ve giderleri idare yükleniciye...

...ruhsat izin sürecinin olmaması, şehir merkezinde yapılan imalatlar için mobilizasyon şartlarının... ...ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi... ...tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik... ...açıklandığı, sözleşmedeki ödenek dilimleri, imalatların niteliği, teknik özelliği, yapım...

...den aynı zaman dilimi içerisinde en az 3 en fazla 5 farklı noktada makine ve/veya el ile... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...ile birleştirilmesi yanında patlayan, tamiri yapılan boruların da alın kaynağı ile birleştirilmesinin... ...boruların alın kaynağı ile birleştirilmesi imalat bedelinin ÖBF-19 iş kalemi üzerinden ödenip...

Bir kontrol mühendisine birden fazla işin kontrollüğü verilebilir. ihale) ile sözleşme bedeli 30.000.000,00 TL olan (2.ihale) E.Ü. ...yürütülmesine ait hususlarla yanlış ve uygunsuz olarak yapılan inşaat, imalat ve ihzarat hakkında... ...Yaptırılan her türlü yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, ameliyat, etüt ve proje işlerinin kontrolü...