...dayandırıldığı, anılan bilirkişi raporu sonucu feshedilen sözleşmede, 4735 sayılı... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme... ...sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...nasıl düzenleneceğinin açıklandığı, sözleşmedeki ödenek dilimleri, imalatların...

...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...arı kovanlarının kaldırılmasındaki gecikme nedeniyle 07/07/2021 tarihli Yönetim... ...durumlarının esas alınarak ilerlenmesi; sözleşmedeki ödeme şartlarına, imalatların...

...imalatlar tamamlanıncaya kadar gecikme cezası uygulanacağı belirtilerek, düzenlenen... Yüklenicinin görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12... ...fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun... ...sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun...

...06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm... ...gerekmekte olup, söz konusu gecikme cezasının Yükleniciye uygulanmaması... ...geçici kabul yapılması yönündeki talebini İdareye ilettiği, sonrasında... ...öngörülen hallerde iş kısımlarının, sözleşmede belirlenen bitim tarihinde...

...davacı şirket tarafından kanun ve sözleşmede öngörülen süre verilmeden... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin bu... ...halinde, davacının manevi tazminat talebinin yeniden değerlendirilmesi...

...süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. ...sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili...

...belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme cezası uygulanmadığı için... ...süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. ...yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır.

...artışı kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı gerekçesi... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 14/12/2021 tarihli... ...fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen niteliğine uygun... ...hakedişten sehven kesilen 7 günlük gecikme cezasının tutarı olan 17.360 TL’nin...

...tarih ve sayısı belirtilen kararı ile sözleşmede Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin... ...davalı tarafından kesilen gecikme cezasının iade edilip edilmeyeceği... ...hakedişlerinden haksız olarak 18.691,20 TL gecikme cezası kesintisi yaptığını...