İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.  ...sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir....

İşe ait Sözleşmenin Sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir....

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli”  başlığı altında düzenlenen 6 ncı maddesinde; “6.1. ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin olumsuz değerlendirildiği, Belirtilmektedir.

...motorin talebinde de bulunulduğu, yine gecikmeler olsa da bu taleplerin benzine oranla daha kısa sürede karşılandığı... Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “34.1.

Tarafların görüş ve talepleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme... İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesinde; “6.1.

Taraflar arasında imzalanan 04.07.2006 tarihli sözleşmenin 24/1. Sözleşmenin 24/3-4-5. ...komisyon ödemek zorunda kaldığını belirterek fazlaya ilişkin taleplerinin saklı kalmak kaydı ile geçici kabul tarihinden...

...değerlendirilerek, bu firma ile … tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalandığı anlaşılmıştır. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Sözleşmenin 10. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer karar düzeltme taleplerinin reddine, 2.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. ...dolayı bu hususun mücbir sebep kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi talep edilmiş olmasına rağmen, idarece mevzuata...

İşe ait Sözleşme’nin “İşin ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 17 nci maddesinde “1. ...olarak tasfiye geçici kabul tutanağında veya sözleşmenin feshedilmesi hali için “Durum Tespit Tutanağı”nda belirtilir...