...tazmin hükmü verilirken, temyiz dilekçesinde gecikmeye neden olan hususlar açıklanarak belgelendirilmesine... ...hükmünde, bütçede ödeneklerin yetersiz kalması durumunda ödenek aktarması ya da likit karşılığı...

...bütünselliği ve imalatların yarım kalması durumunda kültür mirasının hasar görme ihtimalinin... ...eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “Fesih ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...idarece onaylanmış iş programına aynen uymak durumundadır.

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...olarak gerekli belgelerin düzenlenmemiş olması durumunda ise çalışılan (hakediş konusu imalatların...

...diğer hususlara aykırı durumunun tespit edilmesi durumunda her husus için o ayki hakedişin %0...

...Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih başlıklı 21. ...oranlarının değiştirilmesinin, şirketin hukuki durumunda bu yönüyle bir değişiklik oluşturmayacağı...

...gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin... maddesi gereği cezasız feshedilmesinin talep edildiği, dilekçe...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... ...verdiği haller nedeniyle süre uzatımı verilmesi durumunda ise, uzatılan süreye göre yıllık...

...uygun nitelikte uzman personel bulunmaması durumunda, 4734 sayılı Kanıma tabi idarelerden... ...haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır.