...yapılmış olan imalatlar için fiyat farkının hesaplanması gerektiği... Yapımı”  işinde, tasfiye edilen işin sözleşmesi... ...tarihli ve E.791528 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen... ...İşleri Genel Şartnamesinin “Fesih ve tasfiye durumları” başlıklı...

...itibarıyla aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama... ...bitirilmesi gereken Temmuz 2018 arasındaki dönemde imalat girdilerinde... ...gerçekleşen fiyat artışlarının fiyat farkı yoluyla davalı idarece telafi... tarih ve ... tarih ve ... ...bitirilmesinin amaçlandığı, bu sebeple tasfiye talebinde bulunulmadığı... tarih ve E:... tarih ve ...

Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...soğuk dönemde zaruretten dolayı fesih tarihinin de sürenin kısa... ...ihaleye katıldığını, taraflar arasındaki sözleşmenin 34 ve... ...davacı idare 2 ihale arasındaki farktan kaynaklanan zarar talebinde...

...haklı feshi nedeniyle iki ihale arasındaki fark, ikinci ihale... ...iş genel hükümlerine göre tasfiye edileceğinden zararını... ...fiyat arasındaki fark ile bu farka ikinci ihalenin yapılması... ...sebebiyle, davacı iş sahibinin fesih tarihi itibariyle uygulanması... Hukuk Dairesinin 27.09.2017 tarih ve 2016/2422 E.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, spor salonu... Eksik işler yönünden BK’nın 359 ve 362. ...göre gerçekleştirilecek işlemin farklı olacağı, gizli ayıplarda...

...alacağı, teminat güncelleme fark bedeli, fazladan ödenen imalât... ...verilmesi halindeki ihale bedeli arasındaki farkın olacağı ve... Hukuk Dairesinin 13.01.2020 tarih ve 2019/2199 E.,   ...sebebiyle, davacı iş sahibinin haklı fesih sebebiyle 6098 sayılı TBK...

...İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...başlıklı 46’ncı maddesinde, fiyat farkı hesaplanacağının belirtildiği...

...Başkanlığı’nın 29.03.2021 tarih ve 13723 sayılı yazısından özetle... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...hesap çalışmaları sırasında tasfiye kesin hesabı ve kesin hakedişinin... ...belirlenen bu fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun...

...İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. maddesi hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

...ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden... ...teminatların tutarı arasındaki fark yükleniciden tahsil edilir... tarihli ve ….. tarih ve ….. ...hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.”,