Söz konusu yapım işinde fiyat farkı ödemesi yapıldığından ihale yılı olan...

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. ...açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri doğrultusunda...

...belirtilen (mücbir sebeplerden veya idareden kaynaklı süre uzatımları olması durumunda... durumları için fiyat farkı hesabı yapılmaz. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. ...üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak...

Fiyat farkı hesaplanacaktır. ...göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı...

...tarihten sonra, mücbir sebep veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... Fiyat farkı hesaplanacaktır.

...uyarınca sözleşmenin tasfiyesi talebinden kaynaklı uyuşmazlıkların görüm ve çözümü... ...amacıyla Bakanlar Kurulu'nca çıkarılan fiyat farkı kararnameleri kapsamında yapıldığından...

...zamanaşımına uğradığını, davacıya yapılan hakediş ödemeleri ve Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden... ...yapıldığını, bu düzenlemeye göre fiyat farkının kendilerine ödenmesi için davalı...

...dönemin görevlilerince- vadesinde ödenmemesinden kaynaklı olarak tahakkuk ettirildiği ve cari... taksit ödemelerinin yapılamayacağı son defa bildirilmiştir.