...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 18/12/2019 tarihinde anahtar teslim... ...taahhüt ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun... ...iş yerinin gereklerine, fen ve sanat kurallarına uygun olduğunu, ayrıca... ...onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı...

...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20. ...veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı...

...veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı... ...veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki... ...yetmiş sekiz Türk lirası elli kuruş) gecikme cezası kesintisinin uygulanması...

...sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır... ...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 26/07/2021 tarihinde karma sözleşmeye... ...gereklerine, kamu yararına ve genel hukuk kurallarına uygun hareket etmek mecburiyetinin... ...kaydırılması gerektiği, İdareden kaynaklanan gecikmelerin yaşandığı döneme ait...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 01/03/2021 tarihinde anahtar teslimi... ...üstlenmiş olduğu işi fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmakla yükümlü...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 25/08/2021 tarihinde anahtar teslim... ...açıkça belirtildiği üzere, fen ve sanat kurallarına göre betonarme olarak (beton...

...takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalılar... ...belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya ekli ceza vb. ...teslim edildiğinin tesbit edildiği, gecikmeden dolayı 55.000,00 TL cezai...

...uzatımının yersiz olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezasının uygulanacağı belirtildikten... ile İnşaatın diğer Yapı Denetim Görevlileri ...

...nedeniyle kamu idaresine faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek... ...nun 21 inci maddesinin (a) bendine göre belediyeye uygulanan idari para... ...cezası uygulandığı ve bu idari para cezasının da belediye bütçesinden...

...faiz, tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet getirilmesi... ...inci maddesinde; “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden... TL tutarında gecikme zammı ödenmesine sebep olunduğu görülmüştür.