...adet malzemenin alt ünitelerinin tedarikçi firması tarafından Covid-19 salgınından dolayı... ...detaylı bir şekilde idare tarafından tutanak altına alındığı, davacının 4735 sayılı... ...imzalandığı, sözleşme hükümlerine göre, yüklenici tarafından yasal teslim süresi içerisinde...

...kaplama imalatı birim fiyatının tespiti konusunda yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...gri renkteki diyabazdan üst sınıfta ve daha alt katmanlardan çıkarılabilen malzeme olduğu... ...ve/veya temsilcisi ile birlikte en az 3 adet firmadan alınacak uygulama ayına ait yerel rayiçleri...

...kararı) Sorumlu tarafından kamu zararının yüklenici firmadan tahsil edilmesi gerektiği... ...oluşmayacağı, dolayısıyla önce bu zararın yüklenici firmadan talep edilmesi gerektiği belirtilmiştir...

Yüklenici bunun için ek bir ücret talep etmeyecektir. Masraflar firmaya aittir. Teslimatlar tutanak altına alınacaktır.

...birim fiyatların, İdarece teklif alınan üç firmanın proforma faturaları üzerindeki teklif... ...dikkate alınarak yeni birim fiyat tespitinde yükleniciyle müştereken anlaşma sağlanması...

...durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici ve alt yüklenicilerle birlikte onbeş yıl süre... Yüklenici danışman firma tarafından eksik yapılan... ...tarafından da incelendiği ve zararın söz konusu firmaya rücu edilmesi gerektiği belirtilerek...

...bitiş tarihinden sonra yüklenici, müşavir firma ve idaresince müştereken tanzim olunan... ...İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta... ...ilgili projelerin hazırlanamadığı, çevre ve altyapı imalatlarının bu sebeple yapılamadığı...

2-Davacı yüklenici ile davalı ... ...çalışmalara başlanılması konusunda yüklenici firmaya Samsun 5.Noterliği 22.04.2015 tarihli...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...arasındaki uyuşmazlık, yüklenici, taşeron ve alt taşeronlardan kesilen cezaların davacı müşavire... kamu zararı , mühendisin sorumluluğu , müşavir firmanın sorumluluğu , Yapım işi