...dahil yeni birim fiyat hazırlanarak ödemenin... ...maliyet yönünden bina içinde kullanılmasının... ...gösteren iş kaleminin bulunması halinde, bu... ...kusurlara karşın nefaset kesintisi yapıldığı... ...verilmesinin sağlandığı ve kabullerinin yapıldığı...

...geçici kabul ile tasfiye kesin kabul tarihleri... ...başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen... ...tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek... ...işler halde ve kullanıma hazır biçimde bulunmasını... ...tebligat üzerine, hazır bulunması halinde yüklenici...

(3) Ön ve/veya kesin proje üzerinden... ...süreçlerinde gecikme için süre uzatımı... ...yapılan ölçülere göre hazırlanan “D-601 Tankı... ...işletme ve çalıştırma işlemleri API 653 standardına... ...17/12/2019 tarihinde kabul edildiği,  kapalı... ...süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici ile...

...gerekli her türlü iş ve işlemlerin tamamı için... ...uygulama projelerinin hazırlama bedelinin ödenip... ...ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından... ...projelere uygun olduğunu kabul ediyoruz.” Hükümleri... ...sözleşmelerde, işlerin ön veya kesin projeleri, şartnameler... ...süresi kadar uzatılması hususunda hak kazanmış...

...mücbir sebep olarak kabul edilmesinin hayatın... ...süresi gerektirdiği hususunda bir ölçüte... ...haricinde teslimatının hazır olduğunun davalı... ...bulunmadığından ölçülülük ilkesine uygun değildir... hafta içinde teslim edebileceğiz.

...olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen... ...yapılan çelik borular için ilave fiyat farkı... ...26.12.2011 tarihinde kesin hak ediş tutanağı...

...değerlendirmesi; Söz konusu işin kesinleşen ihale kararının... ...verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...gün olduğu, işe ait hazırlanan onaylı iş... ...ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak... İlk yıl için öngörülen ödenek, … ...tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek...

...muayene ve geçici kabul işlemleri için teslim... ...sonucunda; davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir... ...kararına karşı süresi içinde taraflar vekilince... ...tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz... ...istirdadı hakkındaki istemi hususunda bir karar verilmelidir...

...ilzam yetkisine sahip yetkilisinin geçirdiği... ...teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade... ...tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin... ...devam ettiği, taburcu işlemleri sonrası ... ...Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller...

...faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan doğal... ...yazılı olarak bildirimde bulunması, d)Yetkili... TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...sonuçlandırılması hususundaki yetki ve... ...tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi...