... olmak üzere 41 gün süre uzatımı verildiği, yüklenicinin iş artışına ilişkin yeni birim fiyatlara ve 41 günlük süre uzatımına ... kalındığı hususunun göz ardı edildiği, revize iş programında hakediş ödeme tutarları kadar ödenek dilimlerinin belirlendiği, aylık ... yanlış yapılan her iş programının yükleniciye fazladan fiyat farkı verilmesine sebep olacağı, bu şekilde onaylanacak bir ...

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. ...TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler...

...fiyatların idarelerince yeniden belirlendiği ve düzenlenecek ilk hakedişte daha önceki fiyatlarla yapılan ödemeler minha edilerek... İşe ait sözleşmenin “Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti” başlıklı 28 inci maddesinde; “28.1.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...onaya sunulan revize iş programının onaylanarak düzenlenecek hakedişlerde fiyat farklarının buna göre yeniden belirlenmesi...

(2) Birim fiyatlı işlerin, onaylı uygulama projesi hazırlanmamış kısımlarına idarenin izni olmadan başlanamaz. ...nolu hakedişte talep edildiği, idaresince proje bedellerinin hakedişten çıkarıldığı, bu duruma 15/01/2018 ve 16/10...

...Sahasına Nakli İşi” hizmet alımı işinde yüklenici firmaya 6-11 hakedişleri ile ÖTV’den kaynaklanan fiyat farkı ödemesi yapılmıştır... fiyat farkı , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusur , ÖTV , özel tüketim vergisi , sorumluluk

Palplanş ödemesi birim fiyata dahil değildir.” Denilmiştir. iş artışı , öngörülemezlik , Yeni birim fiyat , zemin etüdü , zemin yapısı

Fiyat farkı ödemesi ve hesaplaması şartları başlıklı 14. Somut olayda, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olduğu iddiası, TBK 138. ...davalının, huzurdaki davanın açılmasından sonraki süreçte hakediş icmallerini ve ödemeleri dava konusu talepleri doğrultusunda...